上海市奉贤区人民法院
民 事 判 决 书
***********
原告:刘庆胜,*,1988年7月14日生,汉族,住所地上海市虹口区天水路147弄108号。
被告:上海简度建筑工程设计有限公司,住所地上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢185室。
法定代表人:刘海,总经理。
委托诉讼代理人:王辉,上海逾驰律师事务所律师。
被告:刘海,*,1989年10月7日,汉族,住所地安徽省无为市泥汊镇长河行政村红旗自然村018。
上海前十装修公司原告刘庆胜与被告上海简度建筑工程设计有限公司(以下简称简度公司)、刘海装饰装修合
同纠纷一案,本院于2021年7月1日立案后,依法适用简易程序,分别于2021年7月15日、2022年2月22日公开开庭进行了审理。原告刘庆胜、被告简度公司委托诉讼代理人王辉均到庭参加诉讼,被告刘海经本院公告送达传票传唤无正当理由未到庭应诉,本案依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告刘庆胜向本院提出诉讼请求:1.因被告原因导致工程逾期248天,赔偿原告24,800元;2.因被告未履行、未完成部分家装合同内容,退还原告工程款21,062.72元;3.因被告提供的设备、材料为假冒伪劣产品,根据合同约定赔偿原告40,942.40元;4.因被告工程逾期,赔偿原告在外租住房屋的损失,共计17,500元;5.赔偿由于被告疏于管理导致后期原告需自费进行房屋的墙面、地面、瓷砖等修补工作而产生的修补损失费7,000元;6.诉讼费用由被告承担。审理中,原告变更为:1.要求解除与被告简度公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》;2.赔偿原告逾期竣工的损失38,600元(按386天计算,每天100元);3.因被告未履行、未完成部分家装合同内容,退还原告工程款21,062.72元;4.因被告工程逾期,赔偿原告在外租住房屋的损失,共计17,500元;5.被告刘海对被告简度公司的上述债务承担连带清偿责任;6.诉讼费用由被告负担。事实和理由:原、被告于2020年5月10日签订了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》,根
据合同约定工程竣工日期为2020年9月20日,但至今被告仍有部分合同内容未施工。原告有通过110报警、上海装修投诉等方式进行维权,但被告依然我行我素,拒不履行合同约定的施工内容。且被告在施工过程中未提供过任何施工设计图、效果图;施工现场无人员管理、导致工序混乱、工人施工时偷工减料、材料方面被告未根据合同约定的品牌型号规格进行采购,现场使用了假冒伪劣材料以次充好等恶劣手段来欺骗原告。被告简度公司是一人有限责任公司,其股东为刘海,股东不能证明公司财产独立于个人财产,应对公司的债务承担连带清偿责任。遂涉讼。
被告上海简度建筑工程设计有限公司辩称,其不同意原告的诉讼请求,理由如下:首先,同意解除合同,合同无法继续履行系因双方在沟通过程中产生了误会,被告确有短期逾期竣工,但原告已于2020年10月就陆续搬入居住,不存在工程逾期386天的情形;其次,被告确有部分施工未完成,但金额并非原告主张的两万余元;再次,原告的租房行为是其个人行为,与被告无关,且原告在与被告签订合同之前就已经在外租房,故其房屋租赁的损失,不应由被告承担。综上,请求驳回原告诉讼请求。另,原告与被告简度公司之间存在装饰装修合同关系,与被告刘海之间不存在合同关系,根据合同的相对性,不应由被告刘海承担连带清偿责任。
被告刘海未到庭应诉,亦未提交任何答辩意见。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据,本院均予以认定并在卷佐证。对当事人无异议的事实,本院予以确认。经审理,本院认定如下:
2020年5月10日,原告刘庆胜与被告简度公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》,约定被告为原告所有的奉贤区海思路5888弄688号8楼809室房屋进行装饰装修,套内建筑面积110平方米,承包方式为部分承包,价款为110,000元,工期为2020年5月10日至2020年9月20日。工程款付款时间为:1.对预算、设计方案认可,合同签订当日支付30%即33,000元;2.施工过程中,水、电、管线隐蔽工程通过验收,支付35%即38,500元;3.工期过半,油漆工进场前支付30%即33,000元;4.竣工验收,通过当天支付5%即5,500元。合同附装饰装修工程(预算)造价书,费率汇总表约定直接费为134,148.75元,管理费5,500元,设计费5,500元,税费开发票时另计,上述金额共计145,148.75元,优惠价金额为110,000元。
上述合同签订后,被告即进场施工。2020年10月20日,被告撤场。2020年10月21日,被
告法定代表人刘海向原告发送:“发这个有什么异议橱柜楼梯我们做好后期的移门百叶门你们之前到我们材料商店里选不上那只能预算书的金额合同的折数退掉现场有增加的按照报价单单价补齐没有做的退掉增项单是根据报价单上的单价有些现场没有做的客户跟现场人员确定的做了按照报价单上的单价增加合同按照合同文本其它约定如预算书的项目为准如预算书上的内容没有那就按照实际发生的工程量结算按照上海市家装施工标准施工时间按照正常工作日时间计算节假日除外特殊情况除外如小区停水停电等如时间超出合同时间按照上海市家装施工条件一天给予五十到一百的赔偿如施工配合期间甲方材料不及时供应也给予到乙方赔偿我已知晓甲方的通知”。