车辆运输合同范本简单6篇。
随着社会不断变化开展的现代，合同占据了我们生活或工作的一大局部。签订合同可以很好的保护自己的权益。那么合同书的格式，你掌握了吗？也许下面的“车辆运输合同范本简单”正合你意！供您参考，并请本页！
车辆运输合同范本简单 篇1
甲方：xx
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、老实信誉的原那么，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、工程工程名称： xx玫瑰园土石方运输
二、工程工程地点：xx市xx区xx大道
三、工程施工内容
1、材质：土石方
2、工程运距：场地内运输
3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定
4、运输方式：装料，运料
5、机械车辆型号：
6、计算方式：按月计算。
7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车〔装载容积22立方米以上〕将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。
五、单价、结算
运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，假设每月运输天数缺乏25天，那么按照实际运输天数结算，假设每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。
六、双方的权利义务
〔一〕甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承当〔甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承当这两个板房的费用〕。
2、在乙方施工过程中，加遇施工____、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管等产生的一切费用全部由甲方承当。如遇施工____、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承当，以每辆车
每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进展技术监视指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
货物运输合同范本〔二〕乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规那么，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质效劳。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方进步运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定道路把材料运到指定地点。
4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承当开具任何形式正式发票的义务，不承当工程的任何税费及场地管理费、土地资费等费用，全部由甲方承当。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的以下要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中，如遇石方需要甲方进展，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进展，过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进展转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款到达三天，那么从第三天开场，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违背该义务，那么甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决方法
本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
发布评论