土石方工程股份联营分红利益支付协议
暨《不可撤销工程内部股份联营分红利益支付法律凭证》
乙方（合作项目方代表）：
根据《中华人民共和国民法典》、《民法通则》等有关法律法规的规定，经双方充分协商、平等互利、诚实守信、等价有偿的原则，就本工程达成合作并签订【工程民间协议书暨《不可撤销的工程内部股份联营分红利益支付法律凭证》】以资双方共同遵守执行：
一、工程概况：（具体内容详见甲方与业主方或发包方签定的施工合同为准）
1、工程名称：
（以签定的施工合同为准，以下简称“该工程”、“本工程”）
2、工程地点: （以签定施工合同工程地点为准）
3、工程内容： 项目（以签定施工合同为准）
4、总工程：总量 1亿立方（以签定的施工合同为准）搭建平台
5、合同工期： 年 （以签定的施工合同为准）
如果发包方增加了工程量（续签）或增加了单价金额，那么乙方所得的【投资回报款】也应该相应按比例增加。当发包方给甲方支付工程款到达甲方帐户后，甲方须按约给乙方支付投资回报款。
二、合作方式：
1、甲方委托乙方负责工程施工合同签定前的相关工作，并进行有偿服务；乙方负责与发包单位接洽，并最终促成甲方签定到该工程的承包施工合同。
土方工程合同2、甲方负责工程项目的资金运作并组织具体施工。
3、乙方以下列资金作为【投资回报款】对工程项目进行投资，并享有股东的权利和义务。
（1）乙方的有偿服务工作中的劳务费；
（2）乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用。（包括乙方负责工程施工合同签定前的相关工作所花费的所有费用）。
三、双方责任与义务：
1、甲方负责提供营业执照、资质证书、相关资料保证真实、合法、有效性，并负责和建设项目发包单位进行合同条款确认及签定。
2、乙方负责工程项目合同签定前的相关准备工作，协助甲方签定施工合同及与发包方沟通，确保施工合同顺利签定。
3、甲方负责投入机械设备、施工人员等进行施工，并确保运作资金为干净、合法、真实、可使用的有效资金。
4、甲方独立核算、自负盈亏，在施工中发生的人身伤亡事故、机械事故、刑事治安、民事纠纷以及工期延误发生的责任，均由甲方及施工单位负责。乙方概不承担任何相关经济、法律和连带责任。
5、无论甲方的名称和法定代表人或授权委托人发生变更或任何变化，以及工程合同的分包、转让等都不影响本合同的法律效力，甲方应付给乙方的股份红利都必须如约履行。
四、双方的受益分配：
1、甲乙双方联合施工股份投资回报款，经双方协商一致同意：本工程由甲方自主经营，自负盈亏与乙方无关；乙方应得税后固定红利（每立方米0.5元）作为投资回报款，税后固定红利须按本工程施工合同总造价的约定比例计算，并汇入乙方指定的银行帐户。
2、乙方的【投资回报款】包括在固定红利中，甲方不需另支付额外资金；乙方所涉及的税费由甲方代扣代缴，并将税票或税票扫描件交给乙方，乙方不再缴纳任何税金。
五、投资回报款的约定计算方法、支付时间和支付方式
1、本合同的固定红利以主合同所签订的施工总价为计算基数,其固定红利为工程总造价的税后价,由甲方代扣代缴并提供给乙方税票复印件或扫描件,若涉及税金的法律或经济责任,由甲方全责承担,具体金额以甲方与发包方签订的主合同为准。
2、甲方用账外资金以现金或转账的方式支付给乙方，所有应缴税款由甲方代扣代缴(甲方负责给乙方出具完税证明或税票复印件）。如涉及税金法律和经济责任均由甲方负责，与乙方无关。
3本项目甲方按收到预付款（含临建费）24 小时内，支付给乙方股份红利总额的30% ，支付（按下列分配比例表分配支付），剩余的股份红利平均分6次6个结点按进度付清（均按下列分配比例表分配支付），直至全部结清。
4、甲方按照乙方代表指定以下《资金分配表》中所列的所有受益方。
待转账入乙方指定帐号后，以乙方收到银行短信通知为据，即视为付款成功。
资金分配表:
受益人 | 开户银行 | 银行账（卡）号） | 分配比例0.5元／立方 |
备注：以上资金分配表中由乙方进行内部分配，甲、乙双方均不得向第三者泄露该合同的内容，如出现泄密并造成经济损失，由泄密方无条件赔偿保密方全部的经济损失。
六、【其它约定】
1、甲乙双方各自的债权债务由甲乙双方各自负责，与对方没有任何连带关系。
2、甲方同意乙方所得股份红利为合法的资金。无论任何原因都不能追缴乙方的合法股份红利，否则甲方承担一切经济和法律责任。
3、甲方与发包方（或总承包方）签定的正式施工合同，副本交给乙方保管（或在股份合作劳务报酬分配合同复印件上加盖甲方印章）。当乙方收完股份红利后，乙方退还施工合同副本。
4、甲方每次支付给乙方股份红利由乙方自行分配，甲方不得干涉，双方均有义务保守各自合同内容不外泄。
七、违约责任及解决办法：
1、甲方必须按照合同向乙方代表指定的账户汇入约定金额，若甲方不能按约支付款项则每一天加罚滞纳金（按合同总造价的2‰由甲方支付给乙方）。发生争议需法律解决可以到合同履行地法院（即项目所在地法院）起诉。
2、甲方与发包方(或总承包方）签定《正式项目施工合同》生效后，本股份合作劳务报酬分配合同同时生效。如甲方或甲方签字人不提供《正式项目施工合同》副本（或在施工合同复印件上加盖甲方印章）交给乙方保管且不履行本合同，乙方可凭此股份合作劳务报酬分配合同向甲方或甲方签字人追索投资回报款；此股份合作劳务报酬分配合同生效后，即可作为向任何行政仲裁部门提起诉讼的依据，甲方和甲方签字人不得作任何抗辩和反诉。
3、如果甲方不按本合同支付乙方股份红利，给乙方造成了经济损失，属甲方违约。乙方可持本合同向发包方（或总承包方）支取股份红利，甲方必须无条件认可，决无异议。乙方也可自主向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，向甲方追索，申请执行。甲方自愿放弃对本合同所列条款之所有抗辩和申诉权力，除承担违约产生的一切费用外，并按合同工程总造价2‰加罚补偿乙方的损失。
八、本【股份合作劳务报酬分配合同】的生效和失效条件：
1、本【股份合作劳务报酬分配合同】以甲方与发包方（或总承包方）签定的《施工承包合同》生效后而生效；假若乙方不能促成甲方与发包方（或总承包方）签定《施工承包合同》，则本【股份合作劳务报酬分配合同】自行解除失效。
2、本【股份合作劳务报酬分配合同】上所有空格内的手写字体和打印字体都具有同等法律效力，本【股份合作劳务报酬分配合同】原件每人壹份，甲方壹份、乙方受益人各执壹份，经甲、乙双方代表共同协商，可以用网签打印体和与书面签定合同同效，本合同书经甲方公司签字盖章后再传给乙方，由乙方代表中任何一方在本合同原件上或在网签合同下载的打印件上自填（打印）或按手印即生效。本合同合同书的照片件、复印件、电子版、扫描件等与原件具有同等法律效力，并且与甲方和发包方签定的工程《施工承包合同》同时生效。
九、本合同书可以继承只要有乙方的亲笔证明和音像资料证明，甲方必须无条件照付。
十、其它事项：
本【合同】与【施工承包合同】具有同等法律效力，本【合同】未尽事宜，可由甲乙双方
协商签定补充合同，补充合同与本合同具备同等法律效力。本工程其他人员如跟甲方单位有其它合同和本合同无关；签署此文合同前，请验证要签署的内容是否正确。
本合同一式三份,甲、乙双方各持壹份,每份均具有同等法律效力。
十一、本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、鉴定费、差旅费等均由违约方全部承担。本合同网签有效、网签的图文传输包括但不限于：QQ、、或其他网络传输工具等，甲、乙双方网签本合同后网络传输工具所下载的本合同扫描件或本合同照片的打印件（简称“网签合同打印版”）、本合同的电子扫描件、复印件等同于本合同原件和本合同原件具有同等的法律效力。本合同的网签合同打印版在本合同原件遗失的情况下，网签合同打印版和本合同原件具有同等的法律效力，甲方予以无条件认可并完全履行。
甲方（公司盖公章）
法定代表人（签字按指纹）： 乙方代表（签字按指纹）：王得臣、李世文、徐文忠
身份证号： 身份证号：
签署时间：2023年 月 日 签署时间：2023年 月 日
1、甲方的营业执照复印件(加盖红章)
2、甲方法人代表的身份证复印件或者甲方的法人委托书及委托代理人身份证复印件(加盖红章)
3、甲方与发包方所签的工程承包合同复印件(加盖红章)
4．本协议打字与手写同样具有法律效力
本合同附件：
•甲方的营业执照复印件(加盖红章)
2、甲方法人代表的身份证复印件或者甲方的法人委托书及委托代理人身份证复印件(加盖红章)
3、甲方与发包方所签的工程承包合同复印件(加盖红章)
签署时间：2023年 月 日
【特别注明】：
-------请甲方签章单位务必加盖骑缝章-------
（1）甲方必须要加盖公司公章。
（2）出资人签字并按指纹。
（3）如果甲方签字人不是法人本人签字的话，签字人必须要附上《法人委托授权书》和身份证复印件。
（4）甲方和发包方签订的《合同》必须复印给乙方(合同书的首页和末页)，作为本协议的附件。
（5）工程名称，地址、甲乙单位名称、合同名称，编号、收款账号等内容手写均同等有效。
发布评论