建设监理综合练习1
一、单项选择题
1．建设工程监理的实施需要委托和授权..
A．政府部门B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
2．建设工程监理是由开展的一种监督管理活动..
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
3．科学的建设工程管理体制；要求监理活动具有一定的
A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性
4．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作
项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收
5．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定；取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员；任职期限必须满A．1年B．2年C．3年D．5年
6．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是
A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职
B．不以个人名义承揽监理业务
C．坚持独立自主的开展工作
D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动
7．直线制监理组织形式的特点；从命令源来讲
A．只有一个顶头上司的一元化领导
B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导
D．有多个顶头上司的一元化领导
8．保证是指约定；当债务人不履行债务时；保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人
9．下列监理合同生效、变更、终止说法不正确的是
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方；任何一方申请并经双方书面同意时；可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式；协议未达成之前；原合同仍然有效
D．暂停监理业务期限超过半年时；乙方可向甲方发出终止合同的通知
10．下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是
A．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B．设计变更和工程量增加
C．一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时
D．承包人实际进度与计划进度不符时；经工程师确认执行修改后进度计划；不能按期完工
11．实现建设监理三大控制的重点；建设项目的核心；决定工程成败的关键是
A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制
C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制
12．对水泥材料的质量控制；就是检验水泥
A．凝结时间指标B．细度指标
C．稠度指标D．是否符合质量标准
13．合理的质量是指
A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下；所付出的费用最少
B．在一定投资限额下；能达到业主所需要的最佳功能和质量水平
C．在一定进度内；达到业主所需要的质量水平
D．工程质量竣工后；验收合格
14．下列建设工程投资相关叙述不正确的一项是
建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用
生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和
建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费
建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种
15．一个建设工程项目；耗资最大的阶段是
A．设计阶段B．建设项目发包阶段
C．施工阶段D．项目竣工验收阶段
16．可行性研究的核心是
A．市场需求B．技术方案
C．建设条件D．经济评价
17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是
A．人为因素B．技术因素
C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素
18．对于关键线路说法正确的一项是
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
19．对网络计划优化说法不正确的一项是
A．工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标；或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标
C．在优化过程中；可以将关键工作压缩成非关键工作
D．在优化工程中；出现多条关键线路；必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值
20．信息的时效性是指
A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息
C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息
二、多项选择题
1．在实施建设工程监理的工程项目中；监理单位应当成为..
A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C．公正地维护业主合法权益的一方D．竭诚为业主提供技术服务的一方
E．公正地维护社会公众利益的一方
2．监理工程师不得在兼职..
A．政府机关B．施工单位
C．设备制造单位D．材料供应单位
E．设计单位
3．组织构成因素包括..
A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次
D．合理确定职能E．合理划分部门
4．监理目标控制的前提工作是..
A．目标规划和计划B．落实好控制机构、人员和职能
C．与业主合作监理D．与被监理单位充分协商
E．落实全部项目建设资金
5．担保法规定；可以抵押的财产有..
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权
C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券
E．学校、医院等公益设施
6．委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是
A．乙方有授予甲方权限的权利
B．甲方有委托监理工程重大事项的决定权
C．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利
D．乙方有对合同承包单位的选定权
E．乙方有获得奖励的权利
7．监理工程师对工程索赔的影响体现在
A．工程师受业主委托进行工程项目管理
B．工程师有处理索赔问题的权利
C．作为索赔争议的调解人
D．在争执的仲裁过程中作为见证人
E．在诉讼过程中作为甲方的合伙人
8．建设工程投资控制的几个阶段分别是
A．投资决策阶段B．设计阶段C．建设项目发包阶段
D．施工阶段E．竣工验收阶段
9．影响建设工程进度因素的来源可能是
A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门
D．监理单位本省E．自然条件
10．施工过程中需要收集的主要信息有
A．业主提供的信息B．承包方提供的信息
C．推销商提供的信息D．监理方提供的信息
E．与工地相关的其他信息
三、案例分析题
1．对某项工程的施工；业主通过公开招标方式选定了承包商..签订合同时；业主为了约束承包商能保证工程质量；要求承包商支付了30万定金..业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定..
施工合同履行时；在基础工程施工中碰到地下有大量文物；使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障；使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天..两次停工；承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请；并提供了施工记录..
问题：
1监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么
2监理工程师对两次索赔申请应如何处理
2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程；设计图纸齐全；采用玻璃幕墙；暗设水、电管线..目前；主体结构正在施工..
问题：
1监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些
2监理工程师应对进场原材料钢筋、水泥、砂、石等的哪些报告、凭证资料进行确认
3在检查钢筋施工过程中；发现有些部位不符合设计和规范要求；监理工程师应如何处理
建设监理综合练习1答案
一、单项选择题
1．C 2．C 3．C 4．C 5．C
6．D 7．A 8．B 9．C 10．D
11．A 12．D 13．B 14．C 15．C
16．D 17．A 18．D 19．C 20．D
二、多项选择题
1．CDE 2．ABCD 3．BCDE 4．AB 5．AC
6．ACD 7．ABCD 8．ABCDE 9．ABCDE 10．ABDE
三、案例分析题
1. 参考答案
1监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
1承包商受到了实际损失或损害；
2损失不是因承包商的过错造成
3损害也不是承包商应承担的风险造成
４承包商在合同规定的索赔时限内提出..
2两次索赔处理
对第一次索赔
1判定第一次索赔成立..因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险；不属于承包商的责任；工期索赔理由成立；
②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请..
2监理工程师根据监理记录核实延误的天数..
3监理工程师签发工期变更指令..
对第二次索赔
1判定第二次索赔不成立..因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任；索赔无理由..
2监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复；表示索赔不成立..
2.参考答案
1监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料；例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等..检查施工单位质量保证措施；如组织措施、技术措施、经济措施
、合同措施等..
进行质量的跟踪监理检查；包括预检模块、轴线、标高等、隐蔽工程检查钢筋、管线、预埋件等、旁站监理等..监理工程师还应签证质量检验凭证；如预检、隐检中报表；抽检试验报告；试件、试块、试块施压报告等..
2监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证原材料三证、材料抽检资料、试验报告等..
3监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改如要求返工；并监督检查整改过程；对整改后的工程进行检查验收与办理签证..
建设监理综合练习2
一、单项选择题
建设工程监理是由开展的一种监督管理活动..
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位
2．项目的最终决策文件和设计依据是
A．项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件
3．监理的三大控制目标是指
A．投资、进度、质量B．安全、质量、进度C．安全、进度、投资
D．成本、质量、社会效益
4．监理工程师与监理员的主要不同点在于
从事的工作内容不同
监理工程师有岗位签字权
要求的具有的学历高低不同
从事工程建设项目年限不同
5．监理工程师是一种岗位职务；专业执业资格实行注册制度；监理工程师初始注册有效期为
A．1年B．2年C．3年D．5年
6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后；由主持编写的..
承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员
7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是
A．投入B．转换C．对比D．纠正
8．合同法律的主体是
A．参加合同法律关系；依法享有权利和承担义务的当事人
具有民事权利能力和民事行为能力；依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
以自己的名义参与民事活动的经济实体
9．保证是指约定；当债务人不履行债务时；保证人按照约定履行债务或承担责任的行为
10．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是
A．工程报建、选择招标方式、申请招标、．编制招标有关文件
B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
11．评标委员会由招标人的代表和有关技术．经济等方面的专家；成员人数为5人以上单数；其中招标人以外的专家不得少于总成员的
A．1/2 B．1/3 C．2/3 D．3/4
12．下列与监理招标三个特点不符的一项是
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择
B．报价在选择中居于次要地位
C．邀请投标人较少；一般采用邀请招标的方式
D．选择监理单位一般采用公开招标的方式；且投标人越多越好
13．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制；其中业主方面质量控制的特点是
A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制
C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制
14．我国已加入WTO；要实现国际接轨；加入国际经济的大环境中去；企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系;ISO9000系列标准是国际标准化组织于正式发布的..
A．1987年3月B．1979年3月
C．1988年底D．1992年10月
15．在工程建设中起决定性作用的环节是
A．设计质量控制B．施工质量控制
C．监理质量控制D．策划质量控制
16．对于设计方案的审核；包括总体方案的审核和专业方案的审核；下列各项中属于总体方案审核的是
A．设计依据B．设计标准
C．设备和结构选型D．功能和使用价值
17．下列静态投资和动态投资说法不正确的是
A．建筑安装工程费属于静态投资
B．设备工器具购置费属于动态投资
C．建设期利息属于动态投资
D．固定资产投资方向调节税属于动态投资
18．工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是
A．工程延误与工程延期是同一概念
B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
C．工程延期经监理工程师审查批准后；所延长的时间属于合同工期的一部分
D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素
19．对于关键线路说法正确的一项是
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
全国监理工程师报考条件
20．信息的时效性是指
A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息
C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息
二、多项选择题
1．建设工程监理的性质主要包括
A．服务性B．公正性
C．独立性D．科学性
E．强制性
2．构成建设工程管理体制的三方当事人是指
A．项目业主B．承建商
C．监理单位D．设计单位
E．政府监理机构
3．工程监理企业管理水平的高低主要取决于
A．监理业绩B．领导能力C．注册资本D．管理制度的健全E．系统、科学、有效的项目管理方法和手段
4．组织构成一般是上小下大的形式；其构成因素有
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责E．管理手段
5．依据民法通则；法人成立应具备下列条件
A．依法成立B．必要的财产和经费